【招标公告】平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目招标公告

平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目招标公告

平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目一至三标段招标公告
 
1.招标条件
本招标项目平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目已由平罗县审批服务管理局以《平罗县审批服务管理局关于平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目初步设计的批复》平审管批字〔2026〕65号文件批准，项目业主为平罗县城市公共事业管理所，资金来自政府专项债券资金及县级财政配套资金，招标人为平罗县城市公共事业管理所。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
宁夏天翼建设工程管理有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况：一标段：翰林大街人行道改造工程、翰林大街绿化工程、室外亮化工程、翰林大街电气工程、老旧建筑改造工程。具体内容以工程量清单及图纸为准。二标段：唐徕渠景观改造工程（翰林大街至玉龚路）、唐徕渠景观改造电气工程、唐徕渠两侧绿化工程（翰林大街至玉龚路）、灌溉土建工程、灌溉安装工程。具体内容以工程量清单及图纸为准。三标段：唐徕渠景观改造工程（翰林大街至永安路）、唐徕渠景观改造电气工程、唐徕渠两侧绿化工程（翰林大街至永安路）、灌溉土建工程、灌溉安装工程。具体内容以工程量清单及图纸为准。
2.2 建设地点：平罗县鼓楼南片区。
2.3 计划工期：
一标段计划工期：365日历天
二标段计划工期：365日历天
三标段计划工期：365日历天
2.4 招标范围：施工图纸、招标文件及工程量清单中规定的所有工程施工内容。
2.5 标段划分：共划分为三个标段
一标段：平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目一标段
二标段：平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目二标段
三标段：平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目三标段
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，且具有市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2 通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。（以开标当日查询结果为准）
3.3 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（以开标当日查询结果为准）
3.4 因违规被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在宁从事建筑资格的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
3.5 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2026年02月13日至2026年02月27日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。
4.2 “电子交易平台” 实行 CA 数字证书安全登录管理。
注：请各投标人在报名结束至开标前随时关注宁夏回族自治区公共资源交易网“澄清/变更”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标人（招标代理机构）不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。 
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年03月 09 日09时00分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 本项目采用“不见面开标模式”，逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”、“宁夏回族自治区公共资源交易网”上发布。
7.项目监督部门及联系方式
本项目招标投标监督部门为：平罗县审批服务管理局，联系电话：0952-6093190
8.联系方式
招 标 人：平罗县城市公共事业管理所
地   址：平罗县 
邮   编：753400
联 系 人：*** 
电   话：***
传   真： /  
电子邮件： /
 
招标代理机构：宁夏天翼建设工程管理有限公司
地    址：银川市金凤区长城路湖畔嘉苑三期书香苑西门对面　
邮   编： 750000
联 系 人： 耿彦婷   高宝莉  
电   话： ***
传   真： /