【招标公告】掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包
【招标公告】掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包：本条项目信息由剑鱼标讯宁夏招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 宁夏 银川市 | 采购单位 | 银川市兴庆区掌政镇人民政府 |
| 招标代理机构 | 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 项目名称 | 掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包(重新招标) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包（重新招标）工程总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目 掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包（项目名称）已由银川市兴庆区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以（银兴发改发【2025】47号）项目代码（2503-640104-89-01-513041）（批文名称及编号批准建设，项目业主为 银川市兴庆区掌政镇人民政府，建设资金来自争取国家及自治区、银川市资金、不足部分由兴庆区政府本级财政配套，确保项目资金来源闭合（资金来源），出资比例为100%，招标人为银川市兴庆区掌政镇人民政府，招标代理机构为中永晟(宁夏)项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
主要建设内容及规模：用地面积约为20亩，建设内容如下：1.建设科技研学中心建筑面积约100㎡2.建设科技展厅、创客工坊建筑面积约200㎡3.购置成品太空仓约18套，根据不同的功能设计卧室、客房、卫生间、厨房等，室内装饰根据不同的主题设计不同的风格。4.室外场地根据功能划分出研学教育空间和夜间科学剧场，包括团建互动区、亲子活动区、星空野外露营区、星际演艺广场、星光小剧场。道路及场地硬化包括 ：广场花 岗岩石材铺装约 1460.00㎡，透水砖园路约450.00㎡，沥青混凝土主路约1250.00㎡，花岗岩道牙约 1375.00m,混凝土路面硬化约2000.00㎡。5.围墙长度约 434m,主入口大门1座。6.室外电气工程主要包括： 室外高低压供配电系统、室外路灯配电系统、室外弱电管网、室外安全防范系统（视频监控系统、紧急求助系统、门禁与出入口管理系统、周界报警系统、停车场管理系统）、室外火灾自动报警系统。7.室外给排水工程：用水由市政管网直接供给。8.绿化景观工程包括绿植、沙滩、景观小品等，其中绿化面积约 6667.00㎡,需换填种土约 10500m³,场地微地形营造约2400㎡。9．对现状水渠进行提升改造，形成景观水系，总面积约400㎡。
2.2 建设地点： 掌政镇洼路村
2.3 招标范围：
本项目为掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包，施工图设计及施工图纸范围内的全部施工。（最终工程量以甲方确认的施工图为准）
2.4 计划工期：
工期 110 日历天，其中：设计工期30 日历天；施工工期80个日历天。
2.5 标段划分：（如有) 本项目不划分标段
2.6 其他： /
3. 投标人资格要求
3.1 本招标项目投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
（1）设计资质：建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上（资质类别、等级）；
（2）施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上 （资质类别、等级）。
3.1.1投标人拟派工程总承包项目经理须具备：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.1.2 设计项目负责人：设计负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格（拟任本项目负责人须具备项目主导专业）。
3.1.3 施工项目负责人：须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核 B 类合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.1.4 通过“信用中国”网站查询投标人（含联合体各成员）是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.1.5 通过“中国裁判文书网” 网站查询投标主体，有行贿犯罪记录 的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（以开标当日查询结果为准）
3.1.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.1.7 本项目总承包标段接受联合体。联合体投标的，须满足下列要求：①联合体成员单位不得超过 2 家且需具备资质条件中所对应的资质要求；②其中具备施工资质的成员必须为联合体投标时的牵头人；③联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。⑤联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内、对外的权利、责任、配合、管理等进行进一步明确并作为工程总承包合同的附件；
注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的， 取得高级专业技术职称；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、 施工项目负责人或项目总监理工程师；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.3 本次招标 接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；②联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；③联合体各方均不得在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；④联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任；⑤联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付。⑥最多接受两家单位组成联合体参与投标，但联合体牵头人必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2025年5月9日17时00分至2025年5 月16日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行 CA 数字证书安全登录管理。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年5月30日09时00分， 投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”(发布公告的媒介名称)上发布。
本项目招标投标监督部门为：银川市建设工程招标投标管理中心，联系电话：0951-5556782
7. 联系方式
招 标 人：银川市兴庆区掌政镇人民政府
地址：兴庆区赵家湖路与将军街交汇处北行200米创业园1号
邮编：/
联 系 人：赵亮
电话：0951-6021130
传真：/
电子邮件：/
代理公司：中永晟（宁夏）项目管理有限
公司地址：银川市兴庆区胜利街桥兴苑2号公寓3楼03室
联系方式：0951-67116883
项目联系人：安琦
电话：0951-6711688/18709619562
[A64010020250415007001001]掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包.NXZF
招标公告.pdf
招标人信用承诺书.pdf
1. 招标条件
本招标项目 掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包（项目名称）已由银川市兴庆区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以（银兴发改发【2025】47号）项目代码（2503-640104-89-01-513041）（批文名称及编号批准建设，项目业主为 银川市兴庆区掌政镇人民政府，建设资金来自争取国家及自治区、银川市资金、不足部分由兴庆区政府本级财政配套，确保项目资金来源闭合（资金来源），出资比例为100%，招标人为银川市兴庆区掌政镇人民政府，招标代理机构为中永晟(宁夏)项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
主要建设内容及规模：用地面积约为20亩，建设内容如下：1.建设科技研学中心建筑面积约100㎡2.建设科技展厅、创客工坊建筑面积约200㎡3.购置成品太空仓约18套，根据不同的功能设计卧室、客房、卫生间、厨房等，室内装饰根据不同的主题设计不同的风格。4.室外场地根据功能划分出研学教育空间和夜间科学剧场，包括团建互动区、亲子活动区、星空野外露营区、星际演艺广场、星光小剧场。道路及场地硬化包括 ：广场花 岗岩石材铺装约 1460.00㎡，透水砖园路约450.00㎡，沥青混凝土主路约1250.00㎡，花岗岩道牙约 1375.00m,混凝土路面硬化约2000.00㎡。5.围墙长度约 434m,主入口大门1座。6.室外电气工程主要包括： 室外高低压供配电系统、室外路灯配电系统、室外弱电管网、室外安全防范系统（视频监控系统、紧急求助系统、门禁与出入口管理系统、周界报警系统、停车场管理系统）、室外火灾自动报警系统。7.室外给排水工程：用水由市政管网直接供给。8.绿化景观工程包括绿植、沙滩、景观小品等，其中绿化面积约 6667.00㎡,需换填种土约 10500m³,场地微地形营造约2400㎡。9．对现状水渠进行提升改造，形成景观水系，总面积约400㎡。
2.2 建设地点： 掌政镇洼路村
2.3 招标范围：
本项目为掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包，施工图设计及施工图纸范围内的全部施工。（最终工程量以甲方确认的施工图为准）
2.4 计划工期：
工期 110 日历天，其中：设计工期30 日历天；施工工期80个日历天。
2.5 标段划分：（如有) 本项目不划分标段
2.6 其他： /
3. 投标人资格要求
3.1 本招标项目投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
（1）设计资质：建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上（资质类别、等级）；
（2）施工资质：建筑工程施工总承包三级及以上 （资质类别、等级）。
3.1.1投标人拟派工程总承包项目经理须具备：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.1.2 设计项目负责人：设计负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格（拟任本项目负责人须具备项目主导专业）。
3.1.3 施工项目负责人：须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核 B 类合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.1.4 通过“信用中国”网站查询投标人（含联合体各成员）是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.1.5 通过“中国裁判文书网” 网站查询投标主体，有行贿犯罪记录 的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（以开标当日查询结果为准）
3.1.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.1.7 本项目总承包标段接受联合体。联合体投标的，须满足下列要求：①联合体成员单位不得超过 2 家且需具备资质条件中所对应的资质要求；②其中具备施工资质的成员必须为联合体投标时的牵头人；③联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。⑤联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内、对外的权利、责任、配合、管理等进行进一步明确并作为工程总承包合同的附件；
注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的， 取得高级专业技术职称；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、 施工项目负责人或项目总监理工程师；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.3 本次招标 接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；②联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；③联合体各方均不得在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；④联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任；⑤联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付。⑥最多接受两家单位组成联合体参与投标，但联合体牵头人必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2025年5月9日17时00分至2025年5 月16日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行 CA 数字证书安全登录管理。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年5月30日09时00分， 投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。
5.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”(发布公告的媒介名称)上发布。
本项目招标投标监督部门为：银川市建设工程招标投标管理中心，联系电话：0951-5556782
7. 联系方式
招 标 人：银川市兴庆区掌政镇人民政府
地址：兴庆区赵家湖路与将军街交汇处北行200米创业园1号
邮编：/
联 系 人：赵亮
电话：0951-6021130
传真：/
电子邮件：/
代理公司：中永晟（宁夏）项目管理有限
公司地址：银川市兴庆区胜利街桥兴苑2号公寓3楼03室
联系方式：0951-67116883
项目联系人：安琦
电话：0951-6711688/18709619562
[A64010020250415007001001]掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包.NXZF
招标公告.pdf
招标人信用承诺书.pdf
剑鱼标讯宁夏招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
